Извещение о проведении закрытого конкурса
Внимание! Вы находитесь в архиве. Конкурсная процедура завершена.
Данный текст Извещения является копией официальной публикации, размещенной 21.02.2018 на сайте электронной торговой площадки www.b2b-center.ru (Конкурс (тендер) № 53420, вскрытие конвертов 14.03.2018).
Извещение о проведении закрытого конкурса
1.Заказчик, являющийся Организатором закрытого одноэтапного конкурса –Акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы» (АО «СО ЕЭС»), место нахождения в соответствии с Уставом: 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3, приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в закрытом одноэтапном конкурсе на право заключения договора на выполнение работ по созданию резервных помещений для Филиала АО «СО ЕЭС» Ленинградское РДУ (далее – Договор).
2. Закрытый одноэтапный конкурс проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала электронной торговой площадки www.b2b-center.ru(далее – Торговая площадка).
3. Для участия в закрытом одноэтапном конкурсе юридическое лицо или индивидуальный предприниматель – субъекты малого и среднего предпринимательства должны быть зарегистрированы на Торговой площадке в качестве участников данной Торговой площадке, т.е. должны заключить соответствующий договор с оператором Торговой площадки в соответствии с правилами, условиями и порядком регистрации Торговой площадки.
4. Предмет Договора, сроки исполнения обязательств по Договору, условия оплаты:
4.1. По Договору Подрядчик обязуется:
4.1.1. в соответствии с Технической документацией, в том числе Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), Сводным сметным расчетом и локальными сметными расчетами (Приложение № 2 к Договору) выполнить следующие работы по созданию Резервных помещений:
а) работы по реконструкции помещений, модернизации и созданию инженерных систем резервных помещений, расположенных по адресу: г. Санкт-Петербург, Евпаторийский переулок, д. 7, лит. А;
б) работы по созданию ИТ-инфраструктуры резервных помещений, включающие:
-создание ИТ-инфраструктуры резервных помещений, расположенных по адресу: г. Санкт-Петербург, Евпаторийский переулок, д. 7, лит. А;
-создание объектов, расположенных на узлах доступа: узел доступа ЗАО «Компания ТрансТелеКом», узел доступа ПАО «Ростелеком» АТС-513, узел доступа ПС 330 кВ Завод Ильич;
-создание и модернизацию объектов, расположенных в помещениях 211 и 218 здания Заказчика по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Тореза, д.31,
а также монтажные, пусконаладочные и иные неразрывно связанные с ними работы (далее совместно именуемые – Работы) и сдать результат Работ Заказчику;
4.1.2. Предоставить Заказчику право использования программного обеспечения (далее – Программное обеспечение), указанного в Перечне программного обеспечения, право использования которого предоставляется по сублицензионному соглашению (Приложение № 4 к Договору), на условиях простой (неисключительной) лицензии в объеме, предусмотренном разделом 7 Договора,
а Заказчик обязуется принять и оплатить результат Работ, вознаграждение за предоставленное право использования Программного обеспечения.
4.2. Сроки исполнения обязательств по Договору:
Сроки выполнения Работ:
- дата начала выполнения Работ: дата заключения Сторонами Договора;
- дата окончания выполнения Работ: не позднее «28» февраля 2019 года.
Срок предоставления права использования Программного обеспечения: в день окончания Работ по 4 (четвертому) этапу Работ.
(Участник конкурса вправе предложить иные, более короткие сроки окончания выполнения Работ).
4.3. Условия оплаты: в соответствии с условиями проекта Договора (раздел 4 Конкурсной документации).
5. Претендовать на победу в закрытом одноэтапном конкурсе могут Участники конкурса, предложившие лучшие условия для исполнения Договора и отвечающие следующим требованиям:
а) соответствие Участника конкурса требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим исполнение обязательств, являющихся предметом Договора, в том числе:
в отношении СРО:
– членство Участника в саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;
– наличие у Участника права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров;
– соответствие уровня ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда цене Работ по реконструкции помещений, модернизации и созданию инженерных систем, предложенной Участником в заявке на участие в закупке;
– соответствие уровня ответственности Участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств цене Работ по реконструкции помещений, модернизации и созданию инженерных систем, предложенной Участником в заявке на участие в закупке;
в отношении лицензий:
– наличие лицензии Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - МЧС России) на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (с учетом положений части 4 статьи 22 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности») на следующие виды работ:
• монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;
• монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;
• монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах;
(Допускается наличие лицензии МЧС России у привлекаемых к выполнению Работ субподрядчиков)
б) непроведение ликвидации Участника конкурса – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника конкурса – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
в) неприостановление деятельности Участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Конкурсной заявки;
г) отсутствие у Участника конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 % (Двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Участника конкурса, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
д) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об Участнике конкурса, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Участника конкурса - юридического лица;
е) предоставление сведений в соответствии с п. 5.1.6 Конкурсной документации;
ж) отсутствие у Участника конкурса - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - Участника конкурса судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, административного наказания в виде дисквалификации;
з) Участник конкурса является субъектом малого или среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
6. Подробное описание выполняемых Работ, описание Программного обеспечения, в отношении которого предоставляется право использования, условий Договора, требований к Участникам конкурса и их Конкурсным заявкам, а также процедурам конкурса содержится в Конкурсной документации, которая может быть получена на Торговой площадке.
7. Информация по организационным вопросам может быть получена по тел.: (495) 627-94-13, электронный адрес: ntk(at)so-ups.ru.
8. Рассмотрение, оценка и сопоставление Конкурсных заявок, определение Победителя, уведомление об итогах конкурса, иные необходимые действия Организатора конкурса совершаются постоянно действующей Центральной закупочной комиссией АО «СО ЕЭС», созданной приказом
ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» от 24.11.2006 № 372.
9. Для участия в закрытом одноэтапном конкурсе необходимо подать Конкурсную заявку, подготовленную в порядке, оговоренном в Конкурсной документации, в электронном виде через Торговую площадку.
10. Конкурсные заявки подаются через Торговую площадку в электронный сейф Организатора конкурса до 09 часов 00 минут «14» марта 2018 года.
11. Рассмотрение и подведение итогов закрытого одноэтапного конкурса проводится Центральной закупочной комиссией АО «СО ЕЭС» в 09 часов
00 минут «28»марта 2018 годапо адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.5, стр. 2.
12. Начальная (предельная) цена Договора, заключаемого по результатам закрытого одноэтапного конкурса, составляет:
без учета НДС 114 939 915 (Сто четырнадцать миллионов девятьсот тридцать девять тысяч девятьсот пятнадцать) рублей 52 копейки, и включает в себя:
· предельную стоимость работ по реконструкции помещений, модернизации и созданию инженерных систем резервных помещений в размере 9 002 423 (Девять миллионов две тысячи четыреста двадцать три) рубля 65 копеек без учета НДС;
· предельную стоимость работ по созданию ИТ-инфраструктуры резервных помещений в размере 100 078 353 (Сто миллионов семьдесят восемь тысяч триста пятьдесят три) рубля 15 копеек без учета НДС;
· предельный размер вознаграждения за предоставление права использования Программного обеспечения на сумму 5 859 138 (Пять миллионов восемьсот пятьдесят девять тысяч сто тридцать восемь) рублей 72 копейки (НДСне облагается на основании подп. 26 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации);
с учетом НДС 134 574 455 (Сто тридцать четыре миллиона пятьсот семьдесят четыре тысячи четыреста пятьдесят пять) рублей 34 копейки.
При этом, размер оплаты выполненных Исполнителем по договору Работ, в 2018 году не должен превышать 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек с учетом НДС.
13.Договор по результатам закрытого одноэтапного конкурса между Заказчиком и Победителем конкурса заключается не ранее 10 (Десяти) календарных дней со дня подведения итогов торгов либо в случае, если предусмотрено размещение результатов торгов на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», со дня такого размещения, но не позднее 20 (Двадцати) рабочихдней с момента подведения итогов конкурса.
14.Обязательства Участников конкурса, связанные с подачей Конкурсных заявок, обеспечиваются неустойкой в размере 2 % (Двух процентов) от начальной (предельной) цены Договора без учета налогов, что составляет 2 298 798(Два миллиона двести девяносто восемь тысяч семьсот девяносто восемь)рублей 31 копейка.
Участник вместо соглашения о неустойке вправе предоставить по своему выбору иное обеспечение исполнения обязательств, связанных с подачей Конкурсной заявки: внести денежное обеспечение на расчетный счет Организатора конкурса или предоставить Организатору конкурса банковскую гарантию на условиях, предусмотренных разделом 7 Конкурсной документации. Любое обеспечение Конкурсной заявки представляется Участником в размере 2 (Двух) % от начальной (предельной) цены Договора без учета налогов, что составляет 2 298 798(Два миллиона двести девяносто восемь тысяч семьсот девяносто восемь)рублей 31 копейка.
15. Организатор конкурса имеет право отказаться от проведения закрытого одноэтапного конкурса в любое время до даты вскрытия Конкурсных заявок, указанной в п. 10 Извещения о проведении закрытого одноэтапного конкурса, обязуясь при этом возместить Участникам причиненный им и документально подтвержденный реальный ущерб. Отказ от проведения закрытого одноэтапного конкурса оформляется на Торговой площадке.