Внимание! Вы находитесь в архиве. Конкурсная процедура завершена.

Копия Извещения о проведении открытого конкурса

17.09.2014

Данный текст Извещения является копией официальной публикации, размещенной 16.09.2014 на сайте информационно-аналитической и торгово-операционной системы «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» «В2В-energo» - www.B2B-Energo.ru (Конкурс (тендер) № 41889, вскрытие конвертов 22.10.2014), информация о публикации размещена на Официальном сайте для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц zakupki.gov.ru (Публикация № 31401519286).

 

Извещение о проведении открытого конкурса

1.   Заказчик, являющийся Организатором конкурса, – Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы» (ОАО «СО ЕЭС»), место нахождения в соответствии с Уставом: 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3, приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к участию в открытом одноэтапном конкурсе на право заключения договора на выполнение НИОКР по теме: «Разработка программного модуля расчёта управляющих воздействий по условиям обеспечения динамической устойчивости электростанций для ЦСПА ОЭС Сибири» (далее – Договор).

2.   Открытый одноэтапный конкурс проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала Торговой площадки информационно-аналитической и торгово-операционной системы «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» «В2В-energo» - www.B2B-Energo.ru. (далее – Система, Торговая площадка).

3. Для участия в открытом одноэтапном конкурсе юридическое лицо или индивидуальный предприниматель должны быть зарегистрированы в Системе в качестве участников данной Системы, т.е. должны заключить соответствующий договор с оператором Системы в соответствии с правилами, условиями и порядком регистрации Системы.

4. Предмет Договора, сроки исполнения обязательств, порядок оплаты:

4.1. Исполнитель обязуется в соответствии с Техническими требованиями (Приложение № 1 к Договору) выполнить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по теме: «Разработка программного (автономного) модуля под ОС Windows расчёта управляющих воздействий по условиям обеспечения динамической устойчивости электростанций для ЦСПА ОЭС Сибири» (далее – работы), в том числе:

4.1.1.сформировать расчётные модели ОЭС Сибири и выполнить расчёт динамической устойчивости электростанций ОЭС Сибири на перспективу 2016-2021 годов;

4.1.2.определить необходимость/отсутствие необходимости реализации в ЦСПА ОЭС Сибири функции расчёта управляющих воздействий (далее – УВ) по условиям обеспечения динамической устойчивости электростанций на основе анализа результатов расчётов динамической устойчивости электростанций ОЭС Сибири на перспективу 2016-2021 годов;

4.1.3.при условии принятия Заказчиком решения о необходимости реализации в ЦСПА ОЭС Сибири функции расчёта УВ по условиям обеспечения динамической устойчивости электростанций:

4.1.3.1. разработать техническое задание на разработку алгоритма расчёта УВ по условиям обеспечения динамической устойчивости электростанций для ЦСПА ОЭС Сибири (далее – алгоритм) и реализацию указанного алгоритма в виде программного (автономного) модуля под ОС Windows расчёта УВ по условиям обеспечения динамической устойчивости электростанций для ЦСПА ОЭС Сибири (далее – автономный модуль);

4.1.3.2. выполнить разработку алгоритма и программного (автономного) модуля под ОС Windows расчёта УВ по условиям обеспечения динамической устойчивости электростанций для ЦСПА ОЭС Сибири, включая инструкцию пользователя по работе с автономным модулем,

4.1.3.3. провести тестирование автономного модуля,

и передать Заказчику результат работ, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ.

4.2. Сроки выполнения работ по Договору:

-              начало выполнения работ по Договору – дата заключения Сторонами Договора;

-              окончание выполнения работ по Договору –  не позднее «20» ноября 2015 года.

 (Участник вправе предложить иной, более короткий срок окончания выполнения работ по Договору).

4.3. Оплата цены Договора производится Заказчиком в следующем порядке:

Оплата цены Договора производится Заказчиком поэтапно в течение 30 (Тридцати) дней со дня подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по соответствующему завершенному этапу и получения Заказчиком от Исполнителя счета на оплату и счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

4.4. На автономный модуль, включая техническое задание на разработку алгоритма и реализацию указанного алгоритма в виде автономного модуля, инструкцию пользователя по работе с автономным модулем, должен быть установлен  гарантийный срок не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по последнему этапу Договора согласно Календарному плану (Приложение № 2 к Договору). (Участником может быть предложен гарантийный срок большей продолжительности).

5. Участником конкурса может быть любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Претендовать на победу в конкурсе могут Участники конкурса, предложившие лучшие условия для исполнения Договора и отвечающие следующим требованиям:

а.     соответствие Участника требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим исполнение обязательств, являющихся предметом Договора;

б.     непроведение ликвидации Участника – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

в.     неприостановление  деятельности Участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Конкурсной заявки;

г.      наличие у Участника за последние 5 (пять) лет опыта выполнения  аналогичных и сопоставимых по объему работ, стоимость которых составляет не менее чем 20 (Двадцать) % начальной (предельной) цены Договора, заключаемого по результатам конкурса;

д.     отсутствие у Участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня (за исключением: а) сумм задолженности, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; б) сумм задолженности, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации; в) сумм задолженности, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности Участника по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; г) сумм задолженности, оспариваемых Участником в судебном порядке, и по которым на момент проведения конкурса соответствующее судебное решение не принято) за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

е.      отсутствие сведений об Участнике в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

ж.   предоставление сведений в соответствии с п. 5.1.5. Конкурсной документации.

6. Подробное описание выполняемых работ, условий Договора, требований к Участникам конкурса и их Конкурсным заявкам, а также процедурам конкурса содержится в Конкурсной документации, которая может быть получена на Торговой площадке.

7. Информация по организационным вопросам может быть получена у ответственного секретаря Центральной закупочной комиссии ОАО «СО ЕЭС» Ноздриной Тамары Константиновны, тел.: (495) 627-94-13, электронный адрес: ntk@so-ups.ru;

8. Рассмотрение, оценка и сопоставление Конкурсных заявок, определение Победителя, уведомление об итогах конкурса, иные необходимые действия Организатора конкурса совершаются постоянно действующей Центральной закупочной комиссией ОАО «СО ЕЭС», созданной приказом ОАО «СО − ЦДУ ЕЭС» от 24.11.2006 № 372.

9. Для участия в конкурсе необходимо подать Конкурсную заявку, подготовленную в порядке, оговоренном в Конкурсной документации, в электронном виде через Систему.

10. Конкурсные заявки подаются Участниками конкурса через Торговую площадку в электронный сейф Организатора конкурса до 09 часов 00 минут по московскому времени «22» октября 2014 года.

11.    Итоги конкурса подводятся Центральной закупочной комиссией ОАО «СО ЕЭС» в ноябре 2014 года по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.5, стр.2.

12. Начальная (предельная) цена Договора, заключаемого по результатам конкурса, составляет 9 000 000 (Девять миллионов) рублей 00 копеек, без учета НДС (18 %). При этом финансирование Работ в 2014 году не запланировано.

 13. Договор по результатам конкурса между Заказчиком и Победителем конкурса заключается в течение 30 (Тридцати) дней с момента подписания протокола о результатах конкурса.

14. Обязательства Участников, связанные с подачей Конкурсных заявок и участием в конкурсе, обеспечиваются неустойкой в размере 2 (Двух) % от начальной (предельной) цены Договора, без учета налогов, что составляет 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

15. Организатор конкурса имеет право отказаться от проведения конкурса в любое время до срока вскрытия конвертов, указанного в п. 10 настоящего Извещения, не неся никакой ответственности перед Участниками или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки. Отказ от проведения конкурса оформляется в Системе,  копия отказа публикуется на сайте ОАО «СО ЕЭС» – www.so-ups.ru.

Протокол вскрытия конвертов

Протокол рассмотрения заявок

Протокол подведения итогов

 

Конкурсная документация: Файлы:
kd170914_3.zip