Внимание! Вы находитесь в архиве. Конкурсная процедура завершена.

Копия Извещения о проведении открытого конкурса

24.04.2014

Данный текст Извещения является копией официальной публикации, размещенной 23.04.2014 на сайте информационно-аналитической и торгово-операционной системы «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» «В2В-energo» - www.B2B-Energo.ru (Конкурс (тендер) № 39837, вскрытие конвертов 28.05.2014), информация о публикации размещена на Официальном сайте для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц zakupki.gov.ru (Публикация № 31401100779).

 

 

Извещение о проведении открытого конкурса

1.       Заказчик, являющийся Организатором конкурса – Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы» (ОАО «СО ЕЭС»), местонахождение в соответствии с Уставом: г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3, приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к участию в открытом одноэтапном конкурсе на право заключения договора на выполнение работ по ремонту системы электроосвещения технического этажа и градирни в здании ОАО «СО ЕЭС» по адресу: г. Москва, Китайгородский проезд, д.7, стр. 3 (далее – Договор).

2.   Открытый одноэтапный конкурс проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала Торговой площадки информационно-аналитической и торгово-операционной системы «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» «В2В-energo» - www.B2B-Energo.ru. (далее – Система, Торговая площадка).

3.   Для участия в открытом одноэтапном конкурсе юридическое лицо или индивидуальный предприниматель должны быть зарегистрированы в Системе в качестве участников данной Системы, т.е. должны заключить соответствующий договор с оператором Системы в соответствии с правилами, условиями и порядком регистрации Системы.

4.  Предмет Договора, сроки исполнения обязательств по Договору, порядок оплаты:

4.1. Подрядчик обязуется в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), Cметой (Приложение № 2 к Договору) и Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Договору) выполнить работы по ремонту системы электроосвещения (далее – работы) технического этажа и градирни в здании ОАО «СО ЕЭС» по адресу: г. Москва, Китайгородский проезд, д.7, стр.3  (далее - «место выполнения работ»/«Объект») и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

         4.2. Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ – дата заключения Сторонами Договора.

Окончание выполнения работ – не позднее 15 августа 2014 года.

(Участник вправе предложить иной, более короткий срок окончания выполнения работ по Договору).

4.3. Порядок оплаты:

Оплата по Договору производится путем перечисления Заказчиком 100% цены Договора на расчетный счет Подрядчика не позднее 30 (Тридцати) дней со дня подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (Унифицированная форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Унифицированная форма № КС-3) и выставления Подрядчиком счета на оплату и счета-фактуры, оформленного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае обнаружения недостатков в результате работ срок оплаты продлевается на срок устранения Подрядчиком соответствующих недостатков.

5. Участником конкурса может быть любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Претендовать на победу в конкурсе могут Участники конкурса, предложившие лучшие условия для исполнения Договора и отвечающие следующим требованиям:

а)                соответствие Участника конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение обязательств, являющихся предметом Договора, в том числе наличие свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, о допуске к следующим видам работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в соответствии с приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624):

  •  Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов (24.5.);
  •  Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) (33): Жилищно-гражданское строительство (33.3.).

б)               непроведение ликвидации Участника конкурса – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, реорганизации, процедуры банкротства;

в)                неприостановление деятельности Участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Конкурсной заявки;

г)                отсутствие у Участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, за исключением случаев когда такая задолженность оспаривается Участником в судебном порядке, и на момент проведения конкурса соответствующее судебное решение не принято;

д)               отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном законодательством Российской Федерации, сведений об Участнике;

е)                предоставление сведений в соответствии с п. 5.1.6. Конкурсной документации.

6.      Подробное описание работ, условий Договора, требований к Участникам конкурса и их Конкурсным заявкам, а также процедур конкурса содержится в Конкурсной документации, которая может быть получена всеми заинтересованными лицами на Торговой площадке.

7.      Информация по организационным вопросам может быть получена у ответственного секретаря Центральной закупочной комиссии Ноздриной Тамары Константиновны, тел.: (495) 627-94-13, факс (495) 627-94-89, электронный адрес: ntk@so-ups.ru.

8.      Рассмотрение, оценка и сопоставление Конкурсных заявок, определение Победителя, уведомление об итогах конкурса, иные необходимые действия Организатора конкурса совершаются постоянно действующей Центральной закупочной комиссией ОАО «СО ЕЭС», созданной приказом ОАО «СО - ЦДУ ЕЭС»№ 372 от 24.11.2006.

9.      Для участия в конкурсе необходимо подать Конкурсную заявку, подготовленную в порядке, оговоренном в Конкурсной документации, в электронном виде через Систему.

10.    Конкурсные заявки подаются Участниками конкурса через Торговую площадку в электронный сейф Организатора конкурса до 09 часов 00 минут «28» мая 2014 г.

11.    Итоги конкурса подводятся Центральной закупочной комиссией ОАО «СО ЕЭС» в июне 2014 года по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.5, стр.2.

12.    Начальная (предельная) цена Договора, заключаемого по результатам конкурса, составляет 739 614 (Семьсот тридцать девять тысяч шестьсот четырнадцать) рублей 99 копеек, без учета НДС (18 %).

13.    Договор по результатам конкурса между Заказчиком и Победителем конкурса заключается в течение 20 (Двадцати) дней с момента определения Победителя конкурса.

14.    Обязательства Участников, связанные с подачей Конкурсных заявок, обеспечиваются неустойкой в размере (Двух) % от начальной (предельной) цены Договора без учета налогов, что составляет 14 792 (Четырнадцать тысяч семьсот девяносто два) рубля 30 копеек.

15.    Организатор конкурса имеет право отказаться от проведения конкурса в любое время до срока вскрытия конвертов, указанного в п. 10 настоящего Извещения, не неся никакой ответственности перед Участниками или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки. Отказ от проведения конкурса оформляется в Системе, копия отказа публикуется на сайте ОАО «СО ЕЭС» - http://www.so-ups.ru.

 

Протокол вскрытия конвертов

Протокол рассмотрения заявок

Протокол подведения итогов

Конкурсная документация: Файлы:
kd240414-9.zip