Внимание! Вы находитесь в архиве. Конкурсная процедура завершена.

Копия Извещения о проведении открытого конкурса

21.04.2014

Данный текст Извещения является копией официальной публикации, размещенной 21.04.2014 на сайте информационно-аналитической и торгово-операционной системы «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» «В2В-energo» - www.B2B-Energo.ru (Конкурс (тендер) № 40148, вскрытие конвертов 21.05.2014), информация о публикации размещена на Официальном сайте для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц zakupki.gov.ru (Публикация №31401091209).

 

 

Извещение о проведении открытого конкурса

1.   Заказчик, являющийся Организатором конкурса – Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы» (ОАО «СО ЕЭС»), место нахождения в соответствии с Уставом: 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3, приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к участию в открытом одноэтапном конкурсе на право заключения Договора на выполнение работ по разработке типовых решений по выполнению быстродействующей защиты ЛЭП 110-750 кВ с помощью разрешающих и блокирующих сигналов на микропроцессорных резервных защитах ЛЭП с использованием канала связи (далее – Договор).

2.   Открытый одноэтапный конкурс проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала Торговой площадки информационно-аналитической и торгово-операционной системы «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» «В2В-energo» - www.B2B-Energo.ru (далее – Торговая площадка).

3. Для участия в открытом одноэтапном конкурсе юридическое лицо или индивидуальный предприниматель должны быть зарегистрированы на Торговой площадке в качестве участников данной Торговой площадки, т.е. должны заключить соответствующий договор с оператором Торговой площадки в соответствии с правилами, условиями и порядком регистрации на Торговой площадке.

4. Предмет Договора, сроки исполнения обязательств по Договору, порядок оплаты:

4.1.     По Договору Исполнитель обязуется в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) выполнить работы по разработке типовых решений по выполнению быстродействующей защиты  линий электропередачи (далее – ЛЭП) 110-750 кВ с помощью разрешающих и блокирующих сигналов на микропроцессорных резервных защитах ЛЭП с использованием канала связи (далее – работы) и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

4.2. Сроки выполнения работ:

Начало - дата заключения Договора Сторонами;

Окончание - не позднее «30» апреля 2015 года (Участник вправе предложить иной, более короткий срок окончания выполнения работ по Договору).

4.3. Порядок оплаты:

Оплата выполненных работ производится Заказчиком поэтапно путем перечисления денежных средств в размере 100 % (Ста процентов) от стоимости работ по соответствующему этапу на расчетный счет Исполнителя в течение 30 (Тридцати) дней c момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по соответствующему этапу и выставления Исполнителем счета на оплату и счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

5.      Участником конкурса может быть любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Претендовать на победу в конкурсе могут Участники конкурса, предложившие лучшие условия для исполнения Договора и отвечающие следующим требованиям:

а)           соответствие Участника требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение обязательств, являющихся предметом Договора;

б)          непроведение ликвидации Участника – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

в)           неприостановление деятельности Участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской федерации об административных правонарушениях, на день подачи Конкурсной заявки;

г)           представление сведений, предусмотренных п. 5.1.4. Конкурсной документации;

д)          отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренных законодательством Российской Федерации, сведений об Участнике.

6. Подробное описание выполненных Работ, условий Договора, требований к Участникам конкурса и их Конкурсным заявкам, а также процедурам конкурса содержится в Конкурсной документации, которая может быть получена на Торговой площадке.

7. Информация по организационным вопросам может быть получена у ответственного секретаря Центральной закупочной комиссии ОАО «СО ЕЭС» Ноздриной Тамары Константиновны, тел.: (495) 627-94-13, электронный адрес: ntk@so-ups.ru.

8. Рассмотрение, оценка и сопоставление Конкурсных заявок, определение Победителя, уведомление об итогах конкурса, иные необходимые действия Организатора конкурса совершаются постоянно действующей Центральной закупочной комиссией ОАО «СО ЕЭС», созданной приказом ОАО «СО − ЦДУ ЕЭС» от 24.11.2006 № 372.

9. Для участия в конкурсе необходимо подать Конкурсную заявку, подготовленную в порядке, оговоренном в Конкурсной документации, в электронном виде через Торговую площадку.

10. Конкурсные заявки подаются Участниками конкурса через Торговую площадку в электронный сейф Организатора конкурса до 11 часов 30 минут  «21» мая 2014 года.

11. Итоги конкурса подводятся Центральной закупочной комиссией ОАО «СО ЕЭС» в июне 2014 года по адресу: г.Москва, ул. Летниковская, д.5, стр. 2.

12. Начальная (предельная) цена Договора, заключаемого по результатам конкурса, составляет 8 474 576 (Восемь миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи пятьсот семьдесят шесть) рублей 27 копеек, без учета НДС (18%). При этом стоимость работ в 2014 году не должна превышать 4 237 288 (Четыре миллиона двести тридцать семь тысяч двести восемьдесят восемь) рублей 14 копеек, без учета НДС (18%).

13. Договор по результатам конкурса между Заказчиком и Победителем конкурса заключается в течение 40 (Сорока) дней с момента определения Победителя конкурса.

14. Обязательства Участников, связанные с подачей Конкурсных заявок, обеспечиваются неустойкой в размере 2 % (Двух процентов) от начальной (предельной) цены Договора без учета налогов, что составляет 169 491 (Сто шестьдесят девять тысяч четыреста девяносто один) рубль 53 копейки.

15. Организатор конкурса имеет право отказаться от проведения конкурса в любое время до срока вскрытия конвертов, указанного в п. 10 настоящего Извещения, не неся никакой ответственности перед Участниками или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки. Отказ от проведения конкурса оформляется на Торговой площадке, копия отказа публикуется на сайте ОАО «СО ЕЭС» - www.so-ups.ru.

 

Протокол вскрытия конвертов

Протокол рассмотрения заявок

Протокол подведения итогов

Конкурсная документация: Файлы:
kd210414-1.zip