Внимание! Вы находитесь в архиве. Конкурсная процедура завершена.

Копия Извещения о проведении открытого конкурса

21.04.2014

Данный текст Извещения является копией официальной публикации, размещенной 21.04.2014 на сайте информационно-аналитической и торгово-операционной системы «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» «В2В-energo» - www.B2B-Energo.ru (Конкурс (тендер) № 39745, вскрытие конвертов 21.05.2014), информация о публикации размещена на Официальном сайте для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц zakupki.gov.ru (Публикация №31401090434).

 

 

Извещение о проведении открытого конкурса

1.       Заказчик, являющийся Организатором конкурса – Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы», место нахождения в соответствии с Уставом: 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3, приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к участию в открытом одноэтапном конкурсе на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту помещений в здании ОАО «СО ЕЭС», расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 6 (далее – Договор).

2.       Открытый одноэтапный конкурс проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала Торговой площадки информационно-аналитической и торгово-операционной системы «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» «В2В-energo» - www.B2B-Energo.ru (далее – Система, Торговая площадка).

3.       Для участия в открытом одноэтапном конкурсе юридическое лицо или индивидуальный предприниматель должны быть зарегистрированы в Системе в качестве участников данной системы, т.е. должны заключить соответствующий договор с оператором системы в соответствии с правилами, условиями и порядком регистрации Системы.

4.       Предмет Договора, сроки выполнения обязательств по Договору, порядок оплаты:

4.1.    Подрядчик обязуется в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору), Локальными сметными расчетами (Приложение № 3/1-3/8  к Договору) собственным иждивением выполнить ремонтные работы на Объекте (далее – Работы) и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты Работ и оплатить их.

4.2.    Сроки выполнения Работ:

-       начало выполнения Работ: дата заключения Сторонами Договора;

-       окончание выполнения Работ: не позднее 30 ноября 2014 года.

Работы выполняются поэтапно. Сроки выполнения Работ по каждому этапу определяются Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору). (Участник вправе предложить иные, более короткие сроки окончания выполнения Работ и их отдельных этапов).

4.3.         Расчеты по Договору производятся в следующем порядке:

4.3.1. Расчет за выполненные по Договору Работы производится поэтапно в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору).

4.3.2. Оплата результата Работ по каждому этапу Работ производится Заказчиком в размере 80 % (Восьмидесяти процентов) от стоимости Работ по соответствующему этапу не позднее 30 (Тридцати) дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (Унифицированная форма № КС-2) по соответствующему этапу, Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Унифицированная форма № КС-3) по соответствующему этапу и выставления Подрядчиком счета на оплату и счета-фактуры, оформленного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3.3. Окончательный расчет по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств в размере стоимости выполненных по Договору Работ за вычетом ранее уплаченных платежей не позднее 30 (Тридцати) дней со дня подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (Унифицированная форма № КС-2) (по последнему этапу работ), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Унифицированная форма № КС-3) (по последнему этапу работ), при условии выставления Подрядчиком счета на оплату и счета-фактуры, оформленного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.       Участником конкурса может быть любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Претендовать на победу в конкурсе могут Участники конкурса, предложившие лучшие условия для исполнения Договора и отвечающие следующим требованиям:

5.1.    Соответствие требованиям, устанавливаемым  законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом Договора, в том числе:

1) наличие у Участника свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на следующие виды работ:

–  монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений (10.1);

–      гидроизоляция строительных конструкций (12.9);

      работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования (12.10);

-              работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): жилищно-гражданское строительство (33.3).

2) наличие у Участника лицензии МЧС России на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, на работы:

-                   монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

-                        монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

-                        монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах.

5.2.    Непроведение ликвидации Участника – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

5.3.    Неприостановление деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Конкурсной заявки;

5.4.    Наличие за последние пять лет опыта выполнения аналогичных предмету Договора работ, общая стоимость которых составляет не менее чем 20 (Двадцать) % начальной (предельной) цены Договора, заключаемого по результатам конкурса;

5.5.         Отсутствие у Участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, за исключением случаев, когда такая задолженность оспаривается Участником в судебном порядке, и на момент проведения конкурса соответствующее судебное решение не принято;

5.6.         Отсутствие сведений об Участнике в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

5.7.         Представление сведений, предусмотренных п. 5.1.7. Конкурсной документации.

6.            Подробное описание выполняемых работ, условий Договора, требований к Участникам конкурса и их Конкурсным заявкам, а также процедурам конкурса содержится в Конкурсной документации, которая может быть получена в Системе.

7.            Информация по организационным вопросам может быть получена у ответственного секретаря Центральной закупочной комиссии ОАО «СО ЕЭС» Ноздриной Тамары Константиновны, тел.: (495) 627-94-13, факс: (495) 627-94-89, электронный адрес: ntk@so-ups.ru.

8.                Рассмотрение, оценка и сопоставление Конкурсных заявок, определение Победителя, уведомление об итогах конкурса, иные необходимые действия Организатора конкурса совершаются постоянно действующей Центральной закупочной комиссией ОАО «СО ЕЭС», созданной приказом ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» от 24.11.2006 №372.

9.            Для участия в конкурсе необходимо подать Конкурсную заявку, подготовленную в порядке, оговоренном в Конкурсной документации, в электронном виде через Систему.

10.       Конкурсные заявки подаются Участниками конкурса через Торговую площадку в электронный сейф Организатора конкурса до 10 часов 00 минут по московскому времени  «21» мая 2014 г.

11.           Итоги конкурса подводятся Центральной закупочной комиссией ОАО «СО ЕЭС» в июне 2014 г. по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.5, стр.2.

12.           Начальная (предельная) цена Договора, заключаемого по результатам конкурса, составляет 14 049 719 (Четырнадцать миллионов сорок девять тысяч семьсот девятнадцать) рублей 11 копеек, без учета НДС (18%).

13.           Договор по результатам конкурса между Заказчиком и Победителем конкурса заключается в течение 20 (Двадцати) дней с момента определения Победителя конкурса.

14.           Обязательства Участников, связанные с подачей Конкурсных заявок, обеспечиваются неустойкой в размере 2 % (Двух процентов) от начальной (предельной) цены Договора, без учета налогов, что составляет 280 994 (Двести восемьдесят тысяч девятьсот девяносто четыре) рубля 38 копеек.

15.           Организатор конкурса имеет право отказаться от проведения конкурса в любое время до срока вскрытия конвертов, указанного в п. 10 настоящего Извещения, не неся никакой ответственности перед Участниками или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки. Отказ от проведения конкурса оформляется в Системе, копия отказа публикуется на сайте ОАО «СО ЕЭС» - www.so-ups.ru.

Протокол вскрытия конвертов

Протокол рассмотрения заявок

Протокол подведения итогов

Конкурсная документация: Файлы:
kd210414.zip