Внимание! Вы находитесь в архиве. Конкурсная процедура завершена.

Копия Извещения о проведении открытого конкурса

17.04.2014

Данный текст Извещения является копией официальной публикации, размещенной 17.04.2014 на сайте информационно-аналитической и торгово-операционной системы «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» «В2В-energo» - www.B2B-Energo.ru (Конкурс (тендер) № 40149, вскрытие конвертов 21.05.2014), информация о публикации размещена на Официальном сайте для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц zakupki.gov.ru (Публикация № <//span><//span>31401082290).

 

 

Извещение о проведении открытого конкурса

1. Заказчик, являющийся Организатором конкурса – Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы» (ОАО «СО ЕЭС»), место нахождения в соответствии с Уставом: 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3, приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к участию в открытом одноэтапном конкурсе на право заключения Договора на выполнение работ по модернизации корпоративной коммутационной сети связи ОАО «СО ЕЭС» на базе учрежденческих производственных автоматических телефонных станций (УПАТС HiPath 4000) в исполнительном аппарате и филиалах ОАО «СО ЕЭС» и предоставление права использования программ для электронных вычислительных машин (далее – Договор).

2. Открытый одноэтапный конкурс проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала Торговой площадки информационно-аналитической и торгово-операционной системы «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» «В2В-energo» - www.B2B-Energo.ru. (далее – Торговая площадка).

3. Для участия в открытом одноэтапном конкурсе юридическое лицо или индивидуальный предприниматель должны быть зарегистрированы на Торговой площадке в качестве Участников данной Торговой площадки, т.е. должны заключить соответствующий договор с оператором Торговой площадки в соответствии с правилами, условиями и порядком регистрации на Торговой площадке.

4. Предмет Договора, сроки исполнения обязательств, порядок оплаты:

4.1. По Договору Подрядчик обязуется:

- в соответствии с  наименованием, количеством, ассортиментом, в комплекте и комплектности, определенными в Спецификации оборудования (Приложение № 1 к Договору), передать в собственность Заказчику коммутационное оборудование учрежденческих производственных автоматических телефонных станций (далее – УПАТС) HiPath 4000 (далее – Оборудование);

- в соответствии с Локальной сметой (Приложение № 2 к Договору), Техническим заданием (Приложение № 3 к Договору) собственным иждивением выполнить работы по модернизации корпоративной коммутационной сети связи Заказчика на базе УПАТС HiPath 4000 (далее - Работы) и сдать результат Работ Заказчику;

- предоставить Заказчику на условиях простой (неисключительной) лицензии право использования программ для электронных вычислительных машин (далее – ПО) в соответствии с Перечнем лицензий (кодов доступа) (Приложение № 4 к Договору) и разделом 5 Договора;

- в соответствии с Составом и стоимостью услуг (Приложение № 5 к Договору) оказать информационно-консультационные услуги по коммутационному оборудованию HiPath  4000 с версией программного обеспечения V6.0 (далее – Услуги),

а Заказчик обязуется принять и оплатить Оборудование, результат Работ, право использования ПО, Услуги.

4.2. Сроки выполнения обязательств по Договору:

Сроки поставки Оборудования на все Объекты Заказчика, выполнения Работ, оказания Услуг:

начало - дата заключения Сторонами Договора;

окончание - не позднее 30.11.2014.

Срок исполнения обязательства по предоставлению Заказчику права использования программ для электронных вычислительных машин должен быть ранее даты поставки Оборудования на первый Объект Заказчика и ранее даты начала выполнения Работ на первом Объекте Заказчика (выбор первого Объекта Заказчика производится по усмотрению Участника).

(Участник вправе предложить иные, более короткие сроки поставки Оборудования, выполнения работ, предоставления права использования ПО и оказания услуг.).

4.3. Оплата производится Заказчиком в следующем порядке:

4.3.1. Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика денежные средства в размере 100 % (Сто процентов) стоимости поставляемого Оборудования в течение 30 (Тридцати) дней с момента полной поставки Оборудования на все Объекты Заказчика, на которые осуществляется поставка Оборудования по Договору, подписания Сторонами товарных накладных (Унифицированная форма № ТОРГ-12) на всех Объектах Заказчика, на которые осуществляется поставка Оборудования по Договору, и получения Заказчиком от Подрядчика счета на оплату и счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

4.3.2. Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика денежные средства в размере 100 % (Сто процентов) стоимости Работ, выполненных на соответствующем Объекте Заказчика, в течение 30 (Тридцати) дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (Унифицированная форма № КС-2) на соответствующем Объекте Заказчика, Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Унифицированная форма № КС-3) на соответствующем Объекте Заказчика и получения Заказчиком от Подрядчика счета на оплату и счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

4.3.3. Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика денежные средства в размере 100 % (Сто процентов) вознаграждения за предоставляемое право использования ПО в течение 30 (Тридцати) дней после подписания Сторонами Акта о предоставлении права использования ПО на все ПО, указанное в Перечне лицензий (кодов доступа) (Приложение № 4 к Договору) и получения Заказчиком от Подрядчика счета на оплату.

4.3.4. Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика денежные средства в размере 100 % (Ста процентов) стоимости Услуг в течение 30 (Тридцати) дней после подписания Сторонами Акта об оказании услуг на Объекте Заказчика и получения Заказчиком от Подрядчика счета на оплату и счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

5.     Участником конкурса может быть любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Претендовать на победу в конкурсе могут Участники конкурса, предложившие лучшие условия для исполнения Договора и отвечающие следующим требованиям:

а)       соответствие Участника требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение обязательств, являющихся предметом Договора;

б)       непроведение ликвидации Участника – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

в)       неприостановление деятельности Участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Конкурсной заявки;

г)        предоставление сведений в соответствии с п. 5.1.4. Конкурсной документации;

д)       отсутствие у Участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня (за исключением: а) сумм задолженности, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; б) сумм задолженности, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации; в) сумм задолженности, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности Участника по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; г) сумм задолженности, оспариваемых Участником в судебном порядке, и по которым на момент проведения конкурса соответствующее судебное решение не принято) за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

е)        отсутствие сведений об Участнике в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6. Подробное описание поставляемого Оборудования, выполняемых Работ, оказываемых Услуг, требований к ПО, в отношении которых подлежит предоставление права использования, объем предоставляемых прав, условий Договора, требований к Участникам конкурса и их Конкурсным заявкам, а также процедурам конкурса содержится в Конкурсной документации, которая может быть получена на Торговой площадке.

7. Информация по организационным вопросам может быть получена у ответственного секретаря Центральной закупочной комиссии ОАО «СО ЕЭС» Ноздриной Тамары Константиновны, тел.: (495) 627-94-13, электронный адрес: ntk@so-ups.ru.

8. Рассмотрение, оценка и сопоставление Конкурсных заявок, определение Победителя, уведомление об итогах конкурса, иные необходимые действия Организатора конкурса совершаются постоянно действующей Центральной закупочной комиссией ОАО «СО ЕЭС», созданной приказом ОАО «СО − ЦДУ ЕЭС» от 24.11.2006 № 372.

9. Для участия в открытом одноэтапном конкурсе необходимо подать Конкурсную заявку, подготовленную в порядке, оговоренном в Конкурсной документации, в электронном виде через Торговую площадку.

10. Конкурсные заявки подаются Участниками конкурса через Торговую площадку в электронный сейф Организатора конкурса до 09  часов 00 минут  «21» мая 2014 г.

11. Итоги конкурса подводятся Центральной закупочной комиссией ОАО «СО ЕЭС» в июне 2014 года по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.5, стр.2.

12. Начальная (предельная) цена Договора, заключаемого по результатам конкурса, без учета НДС (18%) составляет 48 920 063 (Сорок восемь миллионов девятьсот двадцать тысяч шестьдесят три) рубля 53 копейки, из них предельный размер вознаграждения за предоставление права использования ПО составляет 15 592 152 (Пятнадцать миллионов пятьсот девяносто две тысячи сто пятьдесят два) рубля 80 копеек (НДС не облагается на основании подп. 26 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации).

13. Договор по результатам конкурса между Заказчиком и Победителем конкурса заключается в течение 30 (Тридцати) дней с момента определения Победителя.

14. Обязательства Участников, связанные с подачей Конкурсных заявок, обеспечиваются неустойкой в размере 2 % (Двух процентов) от начальной (предельной) цены Договора без учета налогов, что составляет 978 401 (Девятьсот семьдесят восемь тысяч четыреста один) рубль 27 копеек.

15. Организатор конкурса имеет право отказаться от проведения открытого одноэтапного конкурса в любое время до срока вскрытия конвертов, указанного в п. 10 настоящего Извещения о проведении открытого одноэтапного конкурса, не неся никакой ответственности перед Участниками открытого одноэтапного конкурса или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки. Отказ от проведения открытого одноэтапного конкурса оформляется на Торговой площадке,  копия отказа публикуется на сайте ОАО «СО ЕЭС» - www.so-ups.ru.

 

 

Протокол вскрытия конвертов

Протокол рассмотрения заявок

Протокол подведения итогов

Конкурсная документация: Файлы:
kd170414.zip