Внимание! Вы находитесь в архиве. Конкурсная процедура завершена.

Копия Извещения о проведении открытого конкурса

15.04.2014

Данный текст Извещения является копией официальной публикации, размещенной 15.04.2014 на сайте информационно-аналитической и торгово-операционной системы «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» «В2В-energo» - www.B2B-Energo.ru (Конкурс (тендер) № 40119, вскрытие конвертов 21.05.2014), информация о публикации размещена на Официальном сайте для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц zakupki.gov.ru (Публикация № 1401076537).

 

 

Извещение о проведении открытого конкурса

1. Заказчик, являющийся Организатором конкурса – Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы» (ОАО «СО ЕЭС»), место нахождения в соответствии с Уставом: 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3, приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к участию в открытом одноэтапном конкурсе на право заключения Договора на выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Исследование и разработка национальных стандартов по обеспечению системной надежности ЕЭС России» (далее – Договор).

2.   Открытый одноэтапный конкурс проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала Торговой площадки информационно-аналитической и торгово-операционной системы «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» «В2В-energo» - www.B2B-Energo.ru. (далее – Система, Торговая площадка).

3. Для участия в открытом одноэтапном конкурсе юридическое лицо или индивидуальный предприниматель должны быть зарегистрированы в Системе в качестве участников данной Системы, т.е. должны заключить соответствующий договор с оператором Системы в соответствии с правилами, условиями и порядком регистрации Системы.

4. Предмет Договора, сроки выполнения обязательств по Договору, порядок оплаты:

4.1. По Договору Исполнитель обязуется в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) собственным иждивением выполнить научно-исследовательскую работу по теме: «Исследование и разработка национальных стандартов по обеспечению системной надежности ЕЭС России» (далее – Работа) и передать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить ее стоимость.

4.2.Сроки выполнения Работы:

Начало: дата заключения Сторонами Договора;

Окончание: не позднее 24.11.2014 (Участник вправе предложить иной, более короткий срок окончания выполнения Работы).

4.3. Оплата результатов Работы производится Заказчиком поэтапно путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 (Тридцати) дней со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ по соответствующему завершенному этапу и выставления Исполнителем в адрес Заказчика счета на оплату и счета-фактуры, оформленного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Участником конкурса может быть любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Претендовать на победу в конкурсе могут Участники конкурса, предложившие лучшие условия для исполнения Договора и отвечающие следующим требованиям:

а)       соответствие Участника требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение обязательств, являющихся предметом Договора;

б)      непроведение ликвидации Участника – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

в)       неприостановление деятельности Участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Конкурсной заявки;

г)        предоставление сведений, предусмотренных п. 5.1.4. Конкурсной документации;

д)       отсутствие у Участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня (за исключением: а) сумм задолженности, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; б) сумм задолженности, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации; в) сумм задолженности, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности Участника по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; г) сумм задолженности, оспариваемых Участником в судебном порядке, и по которым на момент проведения конкурса соответствующее судебное решение не принято) за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

е)        отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном законодательством Российской Федерации, сведений об Участнике.

6. Подробное описание выполняемых Работ, условий Договора, требований к Участникам конкурса и их Конкурсным заявкам, а также процедурам конкурса содержится в Конкурсной документации, которая может быть получена на Торговой площадке.

7. Информация по организационным вопросам может быть получена у ответственного секретаря Центральной закупочной комиссии ОАО «СО ЕЭС» Ноздриной Тамары Константиновны, тел.: (495) 627-94-13, электронный адрес: ntk@so-ups.ru.

8. Рассмотрение, оценка и сопоставление Конкурсных заявок, определение Победителя, уведомление об итогах конкурса, иные необходимые действия Организатора конкурса совершаются постоянно действующей Центральной закупочной комиссией ОАО «СО ЕЭС», созданной приказом ОАО «СО − ЦДУ ЕЭС» от 24.11.2006 № 372.

9. Для участия в конкурсе необходимо подать Конкурсную заявку, подготовленную в порядке, оговоренном в Конкурсной документации, в электронном виде через Систему.

10. Конкурсные заявки подаются Участниками конкурсами через Торговую площадку в электронный сейф Организатора конкурса до 09 часов 00 минут «21» мая 2014 г.

11.   Итоги конкурса подводятся Центральной закупочной комиссией ОАО «СО ЕЭС» в июне 2014 года по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.5, стр.2.

12. Начальная (предельная) цена Договора, заключаемого по результатам конкурса, составляет 2 542 372 (Два миллиона пятьсот сорок две тысячи триста семьдесят два) рубля 88 копеек, без учета НДС (18 %).

13. Договор по результатам конкурса между Заказчиком и Победителем конкурса заключается в течение 30 (Тридцати) дней с момента определения Победителя конкурса.

14. Обязательства Участников, связанные с подачей Конкурсных заявок, обеспечиваются неустойкой в размере 2 % (двух процентов) от начальной (предельной) цены Договора без учета налогов, что составляет 50 847 (Пятьдесят тысяч восемьсот сорок семь) рублей 46 копеек.

15. Организатор конкурса имеет право отказаться от проведения конкурса в любое время до срока вскрытия конвертов, указанного в п. 10 настоящего Извещения, не неся никакой ответственности перед Участниками или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки. Отказ от проведения конкурса оформляется в Системе, копия отказа публикуется на сайте ОАО «СО ЕЭС» - www.so-ups.ru.

 

Протокол вскрытия конвертов

Протокол рассмотрения заявок

Протокол подведения итогов

Конкурсная документация: Файлы:
kd150414-3.zip