Внимание! Вы находитесь в архиве. Конкурсная процедура завершена.

Копия Извещения о проведении открытого конкурса

15.04.2014

Данный текст Извещения является копией официальной публикации, размещенной 15.04.2014 на сайте информационно-аналитической и торгово-операционной системы «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» «В2В-energo» - www.B2B-Energo.ru (Конкурс (тендер) № 40115, вскрытие конвертов 21.05.2014), информация о публикации размещена на Официальном сайте для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц zakupki.gov.ru (Публикация № 31401076217).

 

 

Извещение о проведении открытого конкурса

1.       Заказчик, являющийся Организатором конкурса – Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы» (ОАО «СО ЕЭС»), местонахождение в соответствии с Уставом: 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3, приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к участию в открытом одноэтапном конкурсе на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной документации на модернизацию ЦСПА ОЭС Урала с целью перевода на алгоритмическую платформу ЦСПА третьего поколения (далее – Договор).

2.  Открытый одноэтапный конкурс проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала Торговой площадки информационно-аналитической и торгово-операционной системы «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» «В2В-energo» - www.B2B-Energo.ru (далее – Система, Торговая площадка).

3.   Для участия в открытом одноэтапном конкурсе юридическое лицо или индивидуальный предприниматель должны быть зарегистрированы в Системе в качестве участников данной Системы, т.е. должны заключить соответствующий договор с оператором Системы в соответствии с правилами, условиями и порядком регистрации Системы.

4.   Предмет Договора, сроки исполнения обязательств по Договору, порядок оплаты:

4.1.    По Договору Исполнитель обязуется в соответствии с Техническими требованиями (Приложение № 1 к Договору) и Календарным планом (Приложение № 2 к Договору) выполнить работы (далее - работы) по разработке проектной документации на модернизацию централизованной системы противоаварийной автоматики (ЦСПА) ОЭС Урала с целью перевода на алгоритмическую платформу ЦСПА третьего поколения (далее – Проект), и передать Заказчику результат работ -  Проект и исключительное право на Проект в полном объеме, а Заказчик обязуется принять Проект и оплатить вознаграждение за исключительное право на Проект.

4.2.  Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ – дата заключения Сторонами Договора;

Окончание выполнения работ  – не позднее 10 ноября 2015 года.

Работы по Договору выполняются поэтапно. Сроки выполнения отдельных этапов работ определяются в соответствии с Календарным планом (Приложение № 2 к Договору)

(Участник может предложить более короткие сроки окончания выполнения работ по этапам, выполнения работ по Договору).

4.3.  Порядок оплаты:

Оплата по Договору производится Заказчиком поэтапно в течение 30 (Тридцати) дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по соответствующему этапу, а по последнему этапу – Акта о приемке выполненных работ и передаче исключительного права, выставления Исполнителем счета на оплату и счета-фактуры, оформленного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.   Участником конкурса может быть любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Претендовать на победу в конкурсе могут Участники конкурса, предложившие лучшие условия для исполнения Договора и отвечающие следующим требованиям:

а)  соответствие Участника конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение обязательств, являющихся предметом Договора;

б)  непроведение ликвидации Участника – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

в)  неприостановление деятельности Участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Конкурсной заявки;

г)     предоставление сведений, предусмотренных п. 5.1.4 Конкурсной документации;

д)  отсутствие сведений об Участнике конкурса в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6.   Подробное описание Работ, условий Договора, требований к Участникам конкурса и их Конкурсным заявкам, а также процедур конкурса содержится в Конкурсной документации, которая может быть получена всеми заинтересованными лицами на Торговой площадке.

7.   Информация по организационным вопросам может быть получена у ответственного секретаря Центральной закупочной комиссии ОАО «СО ЕЭС» Ноздриной Тамары Константиновны, тел.: (495) 627-94-13, электронный адрес: ntk@so-ups.ru.

8.   Рассмотрение, оценка и сопоставление Конкурсных заявок, определение Победителя, уведомление об итогах конкурса, иные необходимые действия Организатора конкурса совершаются постоянно действующей Центральной закупочной комиссией ОАО «СО ЕЭС», созданной приказом ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» от 24.11.2006 № 372.

9.   Для участия в конкурсе необходимо подать Конкурсную заявку, подготовленную в порядке, оговоренном в Конкурсной документации, в электронном виде через Систему.

10.        Конкурсные заявки подаются Участниками конкурса через Торговую площадку в электронный сейф Организатора конкурса до 09 часов 00 минут «21» мая 2014 г.

11.        Итоги конкурса подводятся Центральной закупочной комиссией ОАО «СО ЕЭС» в июне 2014 года по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.5, стр.2.

12.       Начальная (предельная) цена Договора, заключаемого по результатам конкурса равна размеру вознаграждения за передаваемое Заказчику исключительное право на результат работ и составляет 10 169 491 (Десять миллионов сто шестьдесят девять тысяч четыреста девяносто один) рубль 53 копейки, без учета НДС 18%.

13.        Договор по результатам конкурса между Заказчиком и Победителем конкурса заключается в течение 30 (Тридцати) дней с момента определения Победителя конкурса.

14.        Обязательства Участников, связанные с подачей Конкурсных заявок, обеспечиваются неустойкой в размере 2 (Двух) % от начальной (предельной) цены Договора, без учета налогов, что составляет 203 389 (Двести три тысячи триста восемьдесят девять) рублей 83 копейки.

15.        Организатор конкурса имеет право отказаться от проведения конкурса в любое время до срока вскрытия конвертов, указанного в п. 10 настоящего Извещения, не неся никакой ответственности перед Участниками или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки. Отказ от проведения конкурса оформляется в Системе, копия отказа публикуется на сайте ОАО «СО ЕЭС» - http://www.so-ups.ru.

 

Протокол вскрытия конвертов

Протокол рассмотрения заявок

Протокол подведения итогов

 

Конкурсная документация: Файлы:
kd150414-1.zip